Договор на проектирование по техническому заданию

Договор на разработку технического задания

ДОГОВОР

НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

№ 1

Общество с ограниченной ответственностью «Компания 1» (сокращенное наименование ООО«Компания 1»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Братчикова Станислава Вячеславович, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Компания 2» (сокращенное наименование ООО «Компания 2»), именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее по тексту договора по отдельности именуемые – «Сторона», а совместно – «Стороны»), заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1.              ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

         Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуетсясогласно требованиям Заказчика разработать Техническое задание на разработку системы X (далее СX) согласно серверной архитектуре указанной в Приложении №1, включающее: web-сайт системы, программный комплекс системы мониторинга, взаимодействие модулей системы, интеграция с внешними системами, мобильные приложения под Android, iOS.

1.2.         Перечень и стоимость работ представлены в Приложении № 3 к настоящему Договору.

2.              ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.         Исполнитель приступает к выполнению работ после подписания Заказчиком настоящего Договора.

2.3.         Обязательства Исполнителя по Договору считаются выполненными после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

Заказчик в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ, Сторонами в пятидневный срок составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их исполнения.

2.4.         Принятое Заказчиком Техническое задание подтверждается письмом в адрес Исполнителя и, в случае необходимости, дорабатывается окончательно на основании замечаний Заказчика, после чего Стороны подписывают Акт сдачи-приёмки работ.

2.5.         С момента утверждения Технического задания, все изменения или дополнения вносятся по Дополнительному соглашению, оплачиваются отдельно и выполняются после окончания работ по настоящему Договору.

2.6.         Договор считается выполненным после подписания Актов сдачи-приёмки работ.

2.7.         Акт сдачи-приёмки работ предоставляется Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем результатов работ.

2.9.         Право собственности на результат работ, выполненных Исполнителем, становится собственностью Заказчика, в момент подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

2.10.      Вместе с подписанным Сторонами Актом сдачи-приемки работ, Заказчик получает от Исполнителя все необходимые материалы, которые являются результатом проведения работ Исполнителем.

3.              Стоимость работ и порядок оплаты

3.1           Сумма настоящего Договора соответствует Перечню и стоимости работ, указанных в Приложениях № 2,3, и включает в себя сумму НДС 18%.

3.2           Оплата работ по Договору производится на условиях 100% постоплаты в течение не более 5 рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.

3.3           В платёжных документах сумма НДС (18%) выделяется отдельной строкой.

3.4           В случае просрочки оплаты счета Заказчиком, срок исполнения работ по настоящему Договору увеличивается на соответствующее число дней просрочки.

3.5           В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя, добросовестно выполняющего свои обязательства, оплаченная сумма не возвращается Заказчику.

4.              СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1.         Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

5.              ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.2.         За просрочку оплаты Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплатить неустойку в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от размера неуплаченной суммы.

5.3.         За неисполнение работ в срок Заказчик вправе потребовать от Исполнителя неустойку в размере 0,1% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости настоящего Договора.

5.4.         Оплата неустойки осуществляется на основании письменного требования пострадавшей Стороны и ее признания виновной Стороной с даты, указанной в требовании.

5.5.         Оплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.              КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1.

         Если одна из сторон предоставляет другой стороне конфиденциальную письменную информацию, снабженную соответствующим указанием, то получающая такую информацию сторона должна защищать эту информацию от третьих лиц с той же тщательностью, с какой она делает это со своей конфиденциальной и фирменной информацией, за исключением того, что ни от одной из сторон не требуется сохранять конфиденциальность информации, которая стала широко известной иным образом, чем через получателя, или раскрытие которой требуется по государственному распоряжению или юридическому указанию, или которая была самостоятельно получена раскрывшей ее стороной.

6.2.         Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение 1 (Одного) года после истечения срока данного Договора на предоставление услуг.

7.              ФОРС-МАЖОР

7.1.          Исполнитель не несет ответственности за частичное невыполнение своих обязанностей по настоящему Договору, если оно явилось последствием обстоятельств непреодолимой силы.

Также Исполнитель не несет ответственности за работоспособность средств связи Заказчика.

8.              ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.         В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или возникшим в связи с его исполнением, Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.

Оставшиеся неурегулированными разногласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области на основании ГПК РФ или АПК РФ на русском языке и на основании настоящего Договора.

8.2.         Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительности всего Договора в целом.

9.        РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Приложение N1 к Договору

№ 1 от «31»декабря 2014 года

Архитектура системы X

Описание…

Исполнитель                                                                                                                                         Заказчик

________________/ Петров П.П.                                 ______________/ Иванов И.И.

М.П.                                                                                             М.П.    

Приложение N2 к Договору

№ 1 от «31»декабря 2014 года

Описание компонентов архитектуры системы указанной в Приложении №1

1. База данных – в качестве СУБД используется MySQL.
2. Модуль безопасности – данный компонент обеспечивает авторизацию и аутентификацию пользователей в системе. В модуль входит такие сущности как «Роли», «Пользователь», «Права». Модуль имеет только локальный API, для обеспечения доступа к нему только локальным подсистемам.
3. Модуль оповещения – данный компонент обеспечивает посылку сообщений пользователям, платежным системам и т.д. Поддерживает протоколы E-mail, SMPP, SMTP, HTTP. Модуль имеет только локальный API, для обеспечения доступа к нему только локальным подсистемам.
4. Аналитика и отчеты – компонент обеспечивает подготовку и демонстрацию отчетов. Анализ данных, поиск зависимостей, поиск аномалий и т.д. Оповещение администрации об аномалиях. Модуль имеет только локальный API, для обеспечения доступа к нему только локальным подсистемам.
5. Web приложение – компонент обеспечивающий связь пользователя и функциональными компонентами. Получает запросы по протоколу HTTP, обрабатывает их, при необходимости обращается к функциональным компонентам, формирует ответ и отправляет его по HTTP. Состоит из разделов, которые соответствуют функциональным компонентам.
6. Интеграция – компонент обеспечивает передачу финансовой информации в 1С-Бухгалтерию на уровне проводок.
7. Сервер приложений – .
8. Web сервер-1 – Apache
9. Web сервер-2 – Apache
10. CMS – сайт компании, включает в себя новости, блог и т.д. Используется язык PHP, framework yii.
11. CMS DB – Maria DB

Об утверждении типовой формы задания на проектирование объекта капитального строительства и требований к его подготовке , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01 марта 2018 года №125/пр

В соответствии с абзацем пятым пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г.

N 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 21, ст.3015)
приказываю:

1. Утвердить:

а) типовую форму задания на проектирование объекта капитального строительства согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

б) требования к подготовке задания на проектирование объекта капитального строительства согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д.Мавлиярова.

Министр
М.А.Мень

Зарегистрированов Министерстве юстицииРоссийской Федерации3 мая 2018 года,регистрационный N 50960

Приложение N 1. Типовая форма задания на проектирование объекта капитального строительства

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНОприказом Министерства строительстваи жилищно-коммунального хозяйстваРоссийской Федерации

от 1 марта 2018 года N 125/пр

типовая форма

I. Общие данные

II. Требования к проектным решениям

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации — Договор оказания услуг, работ

____________________________, в дальнейшем — «Заказчик», в лице _________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ______________________ в дальнейшем — «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили между собой следующий Договор:

Основные термины, применяемые в Договоре

Заказчик — «_____________», — юридическое лицо, созданное, зарегистрированное и действующее по законам Российской Федерации.

Исполнитель — «____________», — юридическое лицо, созданное, зарегистрированное и действующее по законам Российской Федерации, имеющее Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное саморегулируемой организацией «_____________» от «__» _______ 20 __г.

Стороны — Заказчик и Исполнитель, совместно именуемые в тексте настоящего Договора.

Объект — проектируемое здание _____________, расположенное на земельном участке по адресу: _____________________________.

Проектные работы — комплекс работ, выполняемых Исполнителем и/или привлеченными им третьими лицами, на условиях настоящего Договора, с целью создания разработки и передачи Заказчику полного комплекта проектно-сметной документации стадии «П» и «РД» по проектированию Объекта.

Проектная и рабочая документация, Проект — полный комплект проектной документации, в т.ч.

сметной рабочей, содержащий графические и текстовые материалы, разработанный и согласованный во всех органах контроля и надзора, включающий архитектурно-градостроительные, архитектурно-планировочные и технические решения, выполненный в соответствии с Заданием на проектирование Заказчика и соответствующий требованиям, предъявляемым уполномоченными органами исполнительной власти; в соответствии с их разрешительными письмами и согласованиями, разработанный Исполнителем и/или привлеченными третьими лицами на условиях настоящего Договора, в строгом соответствии с требованиями действующих нормативов и законодательства РФ, в т.ч. в части порядка разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации. Состав Проектно-сметной документации, разрабатываемой Исполнителем и/или привлекаемыми третьими лицами, определяется Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору), Перечнем выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Договору) и Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору).

Общая стоимость полного комплекса Проектных работ — договорная стоимость выполнения работ по Договору.

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется собственными силами, либо с привлечением иных организаций, имеющих соответствующие Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданные саморегулируемой организацией, осуществить следующие виды работ:

— разработать Проектно-сметную документацию по Объекту: проектируемое здание _________________, расположенное на земельном участке по адресу: _____________________. Предварительная площадь указанного земельного участка составляет      квадратных метров.

Состав и объем разработанной Проектно-сметной документации определяется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и должны быть необходимыми и достаточными для согласования и утверждения проектной документации во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти. Объем Проектно-сметной документации, подлежащей созданию по настоящему Договору, определен в Приложении N 2 («Перечень работ») и включает в себя разработку документации на стадии «Проект» и архитектурно-планировочных решений;

— согласовать от имени Заказчика разработанную Проектно-сметную документацию во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти, в соответствующих надзорных и специализированных организациях;

— представить проект от имени Заказчика в государственную экспертизу и получить положительное заключение по Проектно-сметной документации.

1.2. выполняемых по настоящему Договору работ и научные, технические, экономические и другие требования к выполняемым работам определяются настоящим Договором и Приложениями к нему и должны соответствовать требованиям, предъявляемым к Проектно-технической документации СНиП, ГОСТ, ТРД города ______________ и другими действующими нормативными актами.

1.3. Исполнитель на период действия Договора принимает на себя и осуществляет функции Генерального проектировщика.

Исполнитель в процессе создания Проектно-сметной документации обязуется отслеживать и учитывать разработки в рамках календарного плана-графика работ и платежей, осуществляемых другими участниками выполнения проектных работ, приглашенными как Исполнителем, так и Заказчиком.

Исполнитель вправе получать у других участников выполнения проектных работ информацию, влияющую на создание Проектно-сметной документации.

Кроме того, Исполнитель вправе направлять рекомендации другим участникам выполнения проектных работ, а также обязан по их запросу предоставлять необходимую им информацию. При этом взаимодействие Исполнителя с другими участниками выполнения проектных работ осуществляется при содействии Заказчика.

1.4. Для выполнения Проектных работ по Договору Исполнитель может привлекать третьих лиц как Генпроектировщик по письменному согласованию с Заказчиком.

Исполнитель в обязательном порядке привлекает на субподряд проектные организации, рекомендованные Заказчиком, для выполнения технологических решений по производственным помещениям кухни, ресторана и прачечной и части раздела Архитектурные решения, а именно — фасадные решения на всех стадиях проекта («П», «РД», Авторский надзор).

1.5. Исполнитель независимо от Заказчика в полном объеме осуществляет свои права и обязанности перед третьими лицами, которые могут возникнуть на основании отдельных, заключенных Исполнителем договоров, имеющих отношение к разработке проектно-сметной документации.

1.7. Разделы Проектно-сметной документации, не являющейся предметом настоящего Договора, которые выполняются третьими лицами по отдельным Договорам с Заказчиком, в обязательном порядке должны быть согласованы разработчиками данных разделов с Исполнителем.

Утверждая такие разделы, Исполнитель признает, что они не противоречат Проектно-сметной документации, разрабатываемой Исполнителем и действующим нормативным требованиям.

При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за вышеназванные разделы Проектно-сметной документации, в той части, в которой они были утверждены Исполнителем.

1.8.

Стороны признают, что в случаях передачи Сторонами друг другу документации в электронном виде такая передача должна осуществляться в следующих форматах: чертежи — в формате AutoCAD, калькуляции — в формате Excel, все текстовые материалы — в формате Word. Передача документации осуществляется с сохранением ссылок и форматов, без паролей и каких-либо иных средств защиты, в том числе — от копирования.

1.9. Стороны вправе договориться о том, что ведение авторского надзора будет также осуществляться Исполнителем.

В случае принятия такого решения Стороны могут заключить соответствующий договор на ведение авторского надзора в течение 20__ года, при этом стоимость ведения авторского надзора по всем разделам на весь период ведения строительно-монтажных работ, до сдачи Объекта в эксплуатацию, должна составлять сумму в размере____________ (____________________) рублей, в том числе НДС — 18 %.

2. Обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1.

Выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором в полном объеме в соответствии с Разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору), Перечнем выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Договору), Исходной и разрешительной документацией (Приложение N 5 к настоящему Договору), требованиями действующего законодательства Российской Федерации и (города/региона), СНиП, ГОСТ, действующими на время проведения Работ, Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений, Порядком проектной подготовки капитального строительства в г. ______________и в сроки, определенные разделом 4 настоящего Договора и Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору).

2.1.2.

Передать Заказчику по Акту сдачи-приемки проектно-сметную документацию, согласованную Исполнителем в установленном законом порядке, в соответствии с Разделом 1 настоящего Договора, Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору), Перечнем выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Договору) и в сроки, указанные в разделе 4 настоящего Договора и Календарном плане-графике работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору).

2.1.3. Назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Договора и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.

2.1.5. По требованию Заказчика переделывать работы, вносить корректировки в Проектную документацию за свой счет без продления срока производства работ в случае их несоответствия условиям и Приложениям настоящего Договора.

2.1.6.

Согласовать готовую Проектно-сметную документацию во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти и управления Российской Федерации и (города/региона) с соответствующими надзорными, специализированными организациями, а также обеспечить прохождение государственной экспертизы в сроки, предусмотренные Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору), кроме случаев нарушения сроков согласования государственными органами, с получением положительного заключения. При этом Исполнитель обязан за свой счет вносить изменения в Проектно-сметную документацию в соответствии с замечаниями указанных выше органов и организаций в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня получения таких замечаний, или в письменно согласованный Сторонами срок.

2.1.7.

Передать Заказчику в сроки, установленные настоящим Договором по каждому этапу работ, пять экземпляров Проектно-сметной документации в печатном виде плюс один экземпляр в электронном виде по каждому этапу работ в объеме, соответствующем условиям настоящего Договора, и счет-фактуру в течение 5 (пяти) дней с момента принятия Исполнителем работ. Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

2.1.8.

В течение 15 рабочих дней со дня подписания настоящего Договора, своими силами и за свой счет застраховать в страховой организации, письменно согласованной с Заказчиком, от своего имени свою ответственность перед Заказчиком, как ответственность генерального проектировщика в отношении выполнения проектных работ по проектированию объекта на сумму _________ рублей (______________________) рублей 00 копеек, с НДС (18%). Срок страхования по договору должен истекать не ранее «__»_______ 20___ г. Указанный договор страхования в качестве страховых случаев должен предусматривать причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, в том числе Заказчика, в результате любых ошибок (упущений) Исполнителя, в том числе арифметических, допущенных при осуществлении Проектных работ по настоящему Договору. Исполнитель обязуется предварительно согласовать условия Договора страхования с Заказчиком.

Кроме того, Стороны признают, что в случае заключения дополнительного договора об осуществлении Исполнителем авторского надзора за строительством Исполнитель обязуется заключить договор страхования своей ответственности, как ответственности генерального проектировщика за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате упущений Исполнителя при осуществлении авторского надзора за проведением строительных работ. Иные условия договора страхования определяются Сторонами при заключении договора на осуществление авторского надзора.

Нотариально заверенная копия договора страхования должна быть предоставлена Заказчику в срок не позднее 10 дней с даты заключения договора страхования Исполнителем. В случае нарушения указанного срока Заказчик вправе начислить Исполнителю пени в размере 0,1% от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.

В случае, если по каким-либо причинам любой из договоров страхования прекратит свое действие до истечения установленных в настоящем пункте сроков, Исполнитель обязан продлить срок действия договора с предоставлением Заказчику копии соглашения о продлении договора страхования или нового договора страхования не позднее 5 рабочих дней с даты окончания соответствующего срока действия договора страхования.

), подготовленные Исполнителем в формате AutoCAD, для работы по смежным разделам Проектно-сметной документации (дизайн, наружные сети ВК, газопровод и т.п.).

По письменному запросу Заказчика в течение 5 дней предоставлять отдельные расчеты и обоснования принятых проектных решений.

2.1.10. Учитывать решения Дизайнера по интерьерам («Дизайн-проект интерьеров номерного фонда и общественных зон гостиницы») в своем проектировании.